当前位置:首页 > 实用文 > 意向书

建筑意向书

时间:2024-08-31 08:23:30
建筑意向书

建筑意向书

在充满活力,日益开放的今天,人们使用到意向书的情况不断增多,除特殊说明外,意向书不具有和合同一样的法律效力,一般意向书是怎么起草的呢?以下是小编整理的建筑意向书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建筑意向书1

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

为尽快落实省、市棚户区改造保障房建设任务,加快城东新区建设进程,充分发挥政府投资效益,经资阳市雁江区人民政府批准和授权,由甲方代表资阳市雁江区人民政府作为宝莲新村项目建设业主,并确定乙方为本项目的投资代建业主。经过甲乙双方充分友好协商,本着“平等自愿、诚实守信、互利共赢”的原则,订立本协议。

一、项目建设概况

(一)项目名称: 建设项目(以下简称本项目)。

(二)建设地点:

(三)建设内容及规模:规划用地约 亩,总建筑面积平方米。

(四)投资估算:本项目总投资估算约 元人民币。

(五)建设工期:本项目建设工期按照施工合同约定为个月,从监理单位正式发出开工令之日起计算。本项目开工时间自签合同后最迟不超过 个月。

二、项目合作方式

本项目建设采用“乙方组织资金完成本项目建设,甲方用现金回购”的合作方式实施,具体合作方式如下:

(一) 乙方按照本项目建设需要金额组织本项目建设所需资金。

(二) 甲方以区财政预算安排的国有土地使用权出让收益及其它财政资金,作为甲方支付乙方投资款及投资回报款的来源。

(三) 付款方式:本项目完工后分两年付清,即甲方在本项目竣工验收合格后,七日内按照项目前期估算价格支付乙方50%的投资款及投资回报款。之后进行项目工程决算审计(审计时间为3个月),第二年支付50%的投资款及投资回报款。

(四) 本项目前期费用按照万元人民币计算(投资估算的10%),乙方应在本协议签订七日内,将500万元前期费用汇入甲方指定的财政专用账户(开户银行: ;账户名称:;账号: )。

三、项目投资回报

本项目投资回报由以下两部分组成:

(一) 固定投资回报:本项目投资回报按照项目竣工审计结算投资总额(含乙方向甲方缴纳的前期费用在内)的36%据实计算。

(二) 资金占用费用:项目投资资金财务费按照投资进度分段以每月度投资为计算基数,按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%计算利息(不计复息)。

四、项目回购保障

(一)资金阳市雁江区政府出具同意以国有土地使用权出让收益及其它财政资金,作为甲方支付乙方投资款及投资回报来源的《会议纪要》。

(二)资阳市雁江区财政局出具同意以国有土地使用权出让收益及其它财政资金,作为甲方支付乙方投资款及投资回报款来源的《承诺函》。

(三)甲方鼓励乙方依法参与城东新区土地竞买,乙方若竞得土地使用权,按照“收支两条线”的原则,可用所缴纳的土地出让价款作为支付乙方的投资款及投资回报款。并且由政府锁定项目配置土地的收益地块,保证出让土地的配置时间与宝莲新区保障房建设工程的建设.移交及支付时间相匹配。配置土地出让收益专项用于该项目的投资建设工程款及投资回报款,并提供配置土地经营性用地示意图,作为本协议附件。

(四).本项目开工进场后,乙方施工至工程总造价1/3时,用甲方锁定的土地产权证办理他项权给乙方,作为对乙方支付投资款及投资回报款的保障。

五、工程建设质量

(一)乙方建设工期进程以施工计划为准,在甲方负责的各项工作(如拆迁工作、施工用电、用水等工作)不影响乙方施工进度的情况下,乙方必须按照施工合同的约定的时间竣工。

(二)工程质量必须满足施工图设施的质量准则,必须达到国家建筑规范验收统一标准,且一次性竣工验收合格。

(三)工程质量保修期约定为两年,质保金按照工程造价的3%计算,质保金(不计算投资回报和利息)在甲方支付乙方时扣除,质保期满认定合格后将余款一次性付给乙方。

六、工程费用结算

(一)结算适用依据:按照四川省20xx年《四川省建设工程工程量

清单计价定额》及相关配套文件执行。场平及附属工程按市政计价,规费按施工单位持有的取费证费率计算,工程量按实计算,工程造价不下浮。

(二)企业取费标准:按照施工企业取费上等级计取,其它费用按照相关规定取。

(三)工程总量计算:工程量按设计图纸、设计变更、甲方批准的施工方案,经过监理、甲乙双方及雁江区政府相关职能部门代表审核确认的签证资料进行计算。

(四)材料价格认定:原则上按照施工期间所执行的《四川省工程造信息》中资阳地区公布的价格执行,缺项的材料由甲方及雁江区政府相关职能部门代表共同认价并签证后,由乙方代购。

七、工程验收及移交

(一)本项目验收按照国家建设管理相关规定及投资合合作协议约定,乙方必须提交书面报告和完整的工程项目验收资料,由甲方组织有关部门和单位对本项目进行验收。

(二)本项目的验收标准,严格按照各分项工程所对应的国家建设标准和规范进行验收。

(三)本项目竣工验收合格后14日内,乙方必须按照有关规定将本项目移交甲方。

八、双方权利义务

(一)甲方权利及义务

1、甲方负责对本项目工程质量、工程造价、工期安排及资金使用进行监督。

2、甲方负责对本项目工程的勘察设计、监理招标工作。

3、甲方负责建设项目的规划设计、施工图设计、组织设计交底、会审及审查、地质勘探、立项报批及土地征用、拆迁安置等相关工作,达到具备进场施工的条件。

4、甲方负责协调处理本项目所涉及的电力、通信、给水、天然气管网迁改等相关事家,并协调将施工用水、用电接口安装到现场场指定地点。

5.甲方负责协调本项目所涉及电力、通信、给水、天然气等管道的施工建设(原则上由行业部门自行配套建设)。

(二)乙方权利及义务

1.乙方具有较强的投(融)资能力和组织实施大型基础设施建设项目的能力,自愿建设本项目。

2.乙方按照甲方的设计规划、工程进度,保质保量完成基础设施工程建设,并接受甲方对工程质量、工程造价、工期安排及资金使用的监督。

3.乙方按照相关法律程序办理本项目建设工程所涉及的施工手续。

4.乙方负责配合甲方完成本项目所涉及电力、通信、给水、天然气等管道的建设开发。

5.乙方负责督促所有施工单位严格执行安全生产法规,杜绝发生重特大安全事故,因乙方原因造成的安全事故所发生的一切费用或损失,概由乙方全部承担。

建筑意向书2

发包人(全称):______________ ……此处隐藏10292个字……书面形式通知乙方。

(3)负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸)组织设计单位和乙方,管理单位进行图纸会审。

(4)保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

(5)有权监督乙方的工程质量、工程进度。

(6)甲方有权根据工程管理的实际工作情况,提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

(7)及时组织相关单位进行竣工验收。

(8)甲方负责承担全部招标代理费用。

  意向人:

  日期:

建筑意向书12

甲方发包人:

乙方承包人:

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则,经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款,特订立此合同双方共同遵照执行,如按照招投标签订的制式(备案)合同与协议不一致时,以本协议相关内容为准。

一、工程概况:

1,工程名称:xx社区期

2,工程地点:xx县xx镇xx社区

3,结构形式:砖混结构

4,建筑面积:2栋,5层+1,(共10500左右平方米)

二、工程承包范围:

以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸,所含土建,安装等全部工程内容(挖槽,基护)

三、承包方式:

包工包料,垫资施工

四、合同工期:

开竣工日期:开工日期自挖槽,3:7灰土始直交钥匙完毕,x天,以甲乙双方监理确认现场签订日期为准,总有效工期x天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商

五、工程质量

工程质量标准:

1,达到国家现行规范规定的合格标准。

2,做到与工程质量相匹配的施工技术,资料完整齐全最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。

3,材料要求:

(1)乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买,乙方所购的施工材料,必须符合国家现行规范和有关行业技术标准,地方有关规定的相关质量要求,要求国标

(2)乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作,并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上(3)乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料,并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册,按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。

六、工程款结算方式及付款方式:

1、结算依据:工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸,图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据,包工包料:每平方米捌佰叁拾元整

工程变更不得超过壹仟元,不计价,超过壹仟元,甲方付给乙方材料款,材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。

2、工程付款方式:

(1)乙方与甲方签订正式合同后,交保证金元±0.00返50%最新施工承包意向书范本合同范本。

(2)垫资三层封顶后付已完工程量的70%,七日内付清并返清保证金。

(3)所承建楼封顶后,付已完工程量的70%(含已付款)七日内付清。

(4)交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%,留5%为质量保修金,保修期满后付清,(保修期一年)

七、双方权利义务

1、甲方的权利义务

(1)负责施工现场三通一平工作。

(2)负责确认水准点、坐标点,以及书面形式通知乙方。

(3)负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸)组织设计单位和乙方,管理单位进行图纸会审。

(4)保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。

(5)有权监督乙方的工程质量、工程进度。

(6)甲方有权根据工程管理的实际工作情况,提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。

(7)及时组织相关单位进行竣工验收。

(8)甲方负责承担全部招标代理费用。

2、乙方的权利、义务

(1)服从甲方施工现场的场地和分配高度,严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求,监理单位应在工程管理中对甲方负责最新施工承包意向书范本最新施工承包意向书范本。

(2)施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。

(3)开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。

(4)负责整理图纸会审的资料。

(5)乙方现场施工代理人,必须由乙方开具的法人委托书有,必须以书面形式加盖公章

(6)施工现场组成保证施工需要的项目部,同时负责其他相关事宜,建立本工程需要的质量保证管理体系,保证施工组织设计的实施。

(7)积极配合甲方和监理单位的质量检查,按照要求提供资料:隐蔽工程质量,检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员,应妥善做好进场材料的保管和存储,避免发生损失和丢失。

(8)确保施工现场整洁有序,做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作,严防发生各类伤亡事故,如有发生责任及损失由乙方承担。

(9)做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作,认真执行甲方各项管理规定。

八、违约责任

1、双方在履行合同过程,因违约造成的损失由违约方承担。

2、因甲方原因造成乙方不能进场施工,给乙方造成损失,超过一个月,乙方有权解除合同,甲方应支付费用和损失,按银行利息加倍赔偿违约金

3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款,如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五,支付乙方违约金,逾期两个月,乙方有权停止施工,工期顺延,并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金最新施工承包意向书范本合同范本。

4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准,发包人有权对承包人进行处罚,限期修复,延误工期不顺延,由此造成的损失均由承包人承担。

九、工程验收

竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内,组织有关单位验收,工程竣工验收通过,承包人送交竣工报告日期为实际

十、其它

1、本工程经政府有关部门招标后,发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》,本合同与补充合同不一致时已补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效益。

十一、争议与解决办法

在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解,调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。

发包人(公章)

承包人(公章)

法人或其授权代理人签字

法人或其授权代理人签字

身份证号:

身份证号:

通讯地址电话:

通讯地址电话:

《建筑意向书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式