机械租赁合同

机械租赁合同(精选15篇)

现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的机械租赁合同，欢迎大家分享。

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

第二条租赁期限

设备租赁期限为5天，即自20__年6月29日至20__年7月3日。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前1日内，重新签订合同。

第三条租金及支付

1.租金及计算：租金249000 (大写：贰十肆万玖仟)元;

2.租金支付：甲方确认设备后向乙方支付首笔租金100000 (大写：拾万)元;待租期满一半之日时，甲方向乙方支付第二笔租金100000 (大写：拾万)元;结束之日付清尾款。

3.租赁计费起止时间

(1)20__年6月29日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后甲方仍不开工，租赁时间照常计算。

(2)在机械租赁期间，因甲方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，甲方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

(3)机械退租时，甲方必须向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

4.运转时间及租费签认：机械到达工地之日，甲方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。

5.机械的进退场费：设备的进场费用由甲方承担，退场费用由乙方承担。如租期不足，则退场费由甲方承担，甲方应在设备退场前2日内通知乙方。

第四条工程项目、工作内容和施工地点

1.工程项目：集装箱吊装及运输

2.工作内容：

3.施工地点：

第五条租赁方式及所有权

1.租赁方式：本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

3.未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由甲方承担。

第六条乙方的基本责任

1.密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲的违章指挥。

2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。

3.负责操作人员的工资及设备维修配件

4.与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。

第七条甲方的基本职责

1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，甲方承担一切责任损失。

2.免费提供乙方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

4.负责租赁期间设备保护及看守，确保机械设备的安全。

5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由甲方承担。

6.租赁期间，如乙方购买零配件及材料，甲方应提供交通方便，所需资金在甲方挂支，在租费中抵扣。

7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

8.甲方对乙方进入施工现场的操作人员要进行安全注意事项培训。

第八条押金

经双方协商，乙方收取承租方押金----无------- )元。甲方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还甲方。

第九条租赁机械的毁损和灭失

1.甲方承担在租赁期内发生的甲方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

2.在租赁机械发生毁损和灭失时，甲方应立即通知乙方，乙方有权选择下列方式之一，由甲方负责处理并承担其一切费用。

(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

(2)更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

(3)当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时，甲方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿乙方。

第十条其它相关事宜

1.工作时间：每天工作时间不得超过8小时，超出部分按(8小时/天计)算机械租金和机手加班费。

2.油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机以及损失由甲方承担。

3.设备维修：甲方应协助乙方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以乙方机手签字为准。

4.设备租赁期间，甲方如需转移工地施工，必须征得乙方得书面同意，并保证乙方设备在该协议结束后返回。

第十一条违约责任

1、甲方延迟支付租金时，乙方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额15 %的违约金。

3、甲方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，乙方有权采取下列措施：

(1)要求甲方及时付清租金和其他费用，并要求甲方赔偿甲方的损失;

(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求甲方赔偿甲方的一切损失。

第十二条争议的解决

未尽事宜，甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

本合同一式五份，由甲方执三份;乙方执两份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_ ……此处隐藏15935个字……p>

A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。

A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。

B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。

第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。

第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。

经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。

三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：

一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。

一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。

一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。